Просрочка поставки из-за Китайских банков на 18 млн.р.? Как избежать пени?
📌 Суть дела:
Компания «Торговый Дом Снабжение Комплектация Сбыт» подала иск к «Ньютон-ИТМ» на 18,87 млн рублей за поставки оборудования из Китая. Суд первой инстанции отказал в иске, а апелляция поддержала это решение. Почему?
🔍 Что произошло:
- Договор: В 2023 году компании заключили договор на поставку токарных и фрезерных станков. Сроки поставки изменились, поставщик объективно не смог во время оплатить и поставить.
- Санкции: После подписания контракта ввели 12-й и 13-й пакеты санкций против РФ. Китайские банки (ICBC, CCB) и почти все остальные заблокировали приём платежей, а логистика усложнилась.
- Форс-мажор: «Ньютон-ИТМ» заявил, что санкции — это непреодолимые обстоятельства. Они оплатили оборудование китайскому поставщику, но доставить его вовремя не смогли из-за внешних ограничений.
⚖ Почему суд отказал в иске?
1. Нет вины ответчика: «Ньютон-ИТМ» доказал, что санкции — по сути это форс-мажор, несмотря на фактический отказ наших ТПП подтверждать факт форс мажора. Они уведомляли истца о задержках и пытались решить проблему.
2. Несоразмерность неустойки: Сумма штрафа (18,87 млн) превышала аванс (6,9 млн), что суд счел необоснованным.
3. Нет доказательств нарушений: Истец не предоставил документов о недобросовестности ответчика.
📊 Плюсы и минусы решения:
- ✔ Плюсы: Защита бизнеса при форс-мажоре. Санкции признаны уважительной причиной.
- ❌ Минусы: Без свидетельства ТПП о форс-мажоре доказать свою позицию сложно.
📌 Рекомендации бизнесу:
1. Прописывайте форс-мажор в договорах: Укажите санкции, банковские блокировки и логистические сбои как непреодолимые обстоятельства, а также то, что это является существенным изменением условий договора.
2. Собирайте документы: Фиксируйте переписку, сохраняйте уведомления банков, получайте справки ТПП.
3. Действуйте прозрачно: Информируйте партнеров о проблемах сразу — это снизит риски судебных споров.
👉Рекомендации заказчикам - если ваш контрагент сорвал поставку из-за санкций — не спешите в суд. Проанализируйте обстоятельства и документы!
Подписывайтесь на наш телеграм канал, ставьте лайки, делитесь с партнерами:
🟣Telegram канал: t.me/lex_auditor
🟣Наш сайт: www.mplawyers.ru
Если возник спор с Заказчиком, пишите постараемся помочь!